Se încarcă…

ADV1168125 - Servicii privind elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de… | Licitații Admin

Rezumat rapid

Documente solicitate: oferta tehnica, oferta financiara si certificat constatator ONRC.
Tip ofertare: ofertare in plic inchis.
Criteriu atribuire: pret.

Detalii licitație

Descriere

Serviciile care fac obiectul contractului constau în elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) la imobilul Oficiului Județean Alba în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prevederile prezentului caiet de sarcini, inclusiv obținerea certificatului de urbanism, a avizelor, acordurilor și studiilor specifice, în numele și pe seama ANCOM, precum și elaborarea tuturor documentațiilor necesare pentru obținerea acestora, conform prevederilor legale în vigoare și a cerințelor menționate în prezenta solicitare de oferte. A se vedea documentul "Solicitare oferte DALI - OJ Alba.PDF" atașat in secțiunea CAIET DE SARCINI.

Criterii de atribuire

Va fi selectată oferta depusă care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA.
Ofertantul desemnat câștigător este pe deplin răspunzător față de ANCOM pentru modul în care îndeplinește contractul.
Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze serviciile care fac obiectul achiziției trebuie să indice în oferta depusă datele de identificare ale subcontractantului și respectiv partea sau părțile din contract pe care le subcontractează.
De asemenea, ofertantul desemnat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele părți să înlocuiască subcontractanții declarați sau să propună noi subcontractanți. În această situație propunerile respective trebuie transmise achizitorului înainte de începerea prestării serviciilor de către subsontractant și trebuie în prealabil aprobate expres de către acesta.
A se vedea documentul "Solicitare oferte DALI - OJ Alba.PDF" atașat in secțiunea CAIET DE SARCINI.

Condiții contract

Se va încheia un contract de servicii.
Pentru depăşirea termenului de prestare asumat, prestatorul va datora penalităţi de întârziere de 0,15% din prețul contractului, fără TVA, pentru fiecare zi de întârziere în îndeplinirea corespunzătoare a oricărei obligaţii, penalităţi ce vor fi pretinse şi/sau deduse şi reţinute de către ANCOM din obligaţiile de plată a preţului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere sau altă formalitate prealabilă. În cazul în care penalităţile de întârziere nu pot fi deduse din preţ, prestatorul are obligaţia de a le plăti în termen de maxim 10 (zece) zile lucrătoare de la solicitarea ANCOM.
În conformitate cu legislaţia în vigoare privind achizitiile publice, în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părţi, prestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% din prețul contractului, fără TVA, prin una dintre modalitățile prevăzute la art. 40 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016.
Garanția de buna execuție se restituie în conformitate cu dispozițiile art. 42 alin. (3) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016, dacă ANCOM nu a ridicat pretenții asupra ei.
Garanția de bună execuție se constituie prin:
- instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau alt stat sau de o societate de asigurări, în conformitate cu modelul din Anexa nr. 6 la prezenta Solicitare de oferte; sau
- virament bancar, în contul ANCOM nr. RO22TREZ7005005XXX000932 - deschis la Trezoreria Operativă a Mun. Bucureşti.
De asemenea, în cazul în care valoarea garanției este mai mică de 5.000 lei, garanția de bună execuție se poate constitui și prin depunerea sumei în numerar, la casieria ANCOM.
A se vedea documentul "Solicitare oferte DALI - OJ Alba.PDF" atașat in secțiunea CAIET DE SARCINI.

Condiții participare

Documente care dovedesc capacitatea executantului. Se vor prezenta:
Documente care dovedesc capacitatea tehnică a prestatorului:
i.- în copie sau original, certificat constator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul competent teritorial din cuprinsul căruia să rezulte:
a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;
b) starea ofertantului;
c) persoanele care reprezintă ofertantul în relaţia cu terţii;
ii.- în copie, declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal/împuternicit în care să se menționeze că serviciile care fac obiectul achiziției vor fi prestate de către specialiști proprii sau al căror angajament de participare a fost obținut, atestați tehnico-profesional, care să îndeplinească condițiile prevăzute de legislația în vigoare (conform modelului din Anexa nr. 3);
iii.- în copie, o declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să rezulte că pe parcursul executării contractului de achiziție publică acesta respectă reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii (conform modelului din Anexa nr. 4).
iv. Oferta trebuie să conțină și declarația reprezentantului legal/împuternicit al ofertantului din care să rezulte că oferta prezentată respectă toate cerințele/condițiile precizate în prezenta solicitare de ofertă (conform modelului din Anexa nr. 5).
A se vedea documentul "Solicitare oferte DALI - OJ Alba.PDF" atașat in secțiunea CAIET DE SARCINI.

Alte informații

La elaborarea ofertei, operatorii economici vor ține cont de prevederile Caietului de sarcini – Anexa nr. 1 la prezenta solicitare de oferte, astfel încât să rezulte că sunt indeplinite și asumate în totalitate cerințele din Caietul de sarcini.
Prezentarea unei oferte ce nu are legatura cu contractul supus achiziției conduce la respingerea acestei oferte.
Ofertanții vor prezenta următoarele: Propunerea tehnică, propunerea financiară și documente care dovedesc capacitatea.
Oferta se va transmite pana la data de 21.09.2020 (inclusiv), prin una dintre următoarele modalități:
•prin posta la Registratura – sediul ANCOM din Mun. București, CP 030925, Sector 3, Str. Delea Noua, Nr. 2.
•fax: 0372 845 402
•email: [login pentru adresa].
În cazul depunerii directe sau prin poștă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta în plic sigilat și marcat cu denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic. De asemenea, pe plic se va menționa denumirea achiziției - „Servicii privind elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru imobilul Oficiului Județean Alba din cadrul Direcţiei Regionale Cluj", precum și „În atenția Direcției Achiziții și Contractări/Serviciul Investiții”. Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, ANCOM nu își asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea ofertei.
Oferta trebuie sa fie valabilă cel puțin până la data de 25.11.2020.
Oferta transmisă/depusă la o alta adresă sau după data de 21.09.2020 (inclusiv), nu va fi luată în considerare.
A se vedea documentul "Solicitare oferte DALI - OJ Alba.PDF" atașat in secțiunea CAIET DE SARCINI.

Detalii financiare

11.800RON

valoare estimată · fără TVA

CriteriuVa fi selectată oferta depusă care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are prețul cel mai scăzut în Lei, fără TVA. Ofertantul desemnat câștigător este pe deplin răspunzător față de ANCOM pentru modul în care îndeplinește contractul. Dacă ofertantul intenționează să subcontracteze serviciile care fac obiectul achiziției trebuie să indice în oferta depusă datele de identificare ale subcontractantului și respectiv partea sau părțile din contract pe care le subcontractează. De asemenea, ofertantul desemnat câștigător are dreptul ca ulterior semnării contractului de către ambele părți să înlocuiască subcontractanții declarați sau să propună noi subcontractanți. În această situație propunerile respective trebuie transmise achizitorului înainte de începerea prestării serviciilor de către subsontractant și trebuie în prealabil aprobate expres de către acesta. A se vedea documentul "Solicitare oferte DALI - OJ Alba.PDF" atașat in secțiunea CAIET DE SARCINI.

Termene

08 sept. 2020, 13:58

Publicare anunț

SEAP

21 sept. 2020, 00:00

Depunere ofertă

Termen expirat

Documente precompletate

Autentifică-te pentru a genera rapid declarațiile și formularele necesare participării la această licitație.

Autentifică-te gratuit

Text precompletat ofertă

Catre Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Referitor la anunt nr. ADV1168125 - Servicii privind elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru imobilul Oficiului Județean Alba din cadrul Direcţiei Regionale Cluj.

Buna ziua

Atașat aveți oferta noastră pentru Anunț de Publicitate numărul ADV1168125 - Servicii privind elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru imobilul Oficiului Județean Alba din cadrul Direcţiei Regionale Cluj.
Vă rugăm să ne confirmați primirea ofertei.
Vă rugăm sa ne transmiteți rezultatul procedurii.
Mulțumim

Cu stimă,
[Numele reprezentantului]

Datele autorității

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Bucuresti, BucurestiID 4602

Profil autoritate

Strada: Delea Nouă, nr. 2, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 030925, Bucuresti, 030925

Autentifică-te pentru a vedea persoana de contact și datele publicate în anunț.

Licitații ale autorității

Vezi în căutare

Acord-cadru având ca obiect prestarea de servicii de mentenanţă, service şi suport tehnic pentru sistemul informatic BDC (baza de date centralizată care cuprinde aplicaţia software şi ansamblul echipamentelor hardware) utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor

CN1093975

Termen: 03 aug. 2026, 15:00

Servicii privind realizarea măsurătorilor cadastrale și a expertizei tehnice a imobilului identificat prin denumirea convențională OJ Dâmbovița din cadrul Direcției Regionale Muntenia

ADV1536861

Termen: 08 iul. 2026, 16:00

Servicii de acces pe o perioadă de 1 an de zile de la subscripție la actualizări pentru licența FME Server

ADV1536654

Termen: 01 iul. 2026, 16:00

Servicii privind elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru imobilul Oficiului Județean Alba din cadrul Direcţiei Regionale Cluj.

Documente solicitate3 documente

Documente atașate1 fișier

Rezumat rapid

Detalii licitație

Căutări relevante pentru ADV1168125

Datele autorității

Licitații ale autorității